【范本】工程项目居间合同通用

工程项目居间合同通用

甲方(施工方) :_________

乙方(协做方) :_________

甲方为了本身企业的开展，特委托乙方,承揽_______项目工程。按照《中华人民共和国合同法》及有关法令律例的关于“佣金付出”的规定等有关法令律例，经友好协商，达成-致，甲乙两边包管配合遵守该合同不违约。

第一条:委托内容

1、甲方主不雅意志自愿有偿委托乙方协助承接工程项目并付出报答，乙方承受 甲方有偿委托，向甲方供给订立合同的时机。乙方就_____工程 (简称:本项目)举荐给甲方并率领甲方与本项目发包方停止约谈与合做，并最末促成甲方与发包方签定施工合同。.

2、“工程合做胜利”是指甲方与发包方签定书面施工承包合同为尺度，若是未签定承包合同本合同主动做废。

3、甲方的声明与许诺:甲方起首得到乙方的信息介绍保举，才得知参与本项 目。甲方承认乙方全体成员整体一致性及供给本项目信息重要性;一旦甲方签约胜利、包管回馈乙方所付出的劳务成本、资金、时间、精神、智力和无形资 产等营业奉献，两边商定:以本项目合同金额大约___亿元__ 的居间费给乙方做为报答。总金额 万元人民币(大写___ ) ，该金额为固定金额，不会因为总造价的变革而变革。

第二条:乙方的责任、义务

1、供给有关工程征询办事，做好承接该项工程营业的前期工做。

2、协助甲方与发包方洽商并促成甲方签定施工合同。

3、乙方在持久跟踪项目标过程中所产生的差盘缠、食宿费、通信费、误工费等前期运做的一切费用均由乙方自行承担。

4、乙方做为甲方项目合做者，不承担甲方与他方的任何经济纠纷以及法令责任和施工期间的平安、量量、工期等-切责任。甲方因履行施工合同而产生的权力和义务与乙方无关。

第三条:甲方责任、义务

1、甲方具有自愿、有偿、诚信的主不雅合做意志，负责供给公司天分等 有效材料(以电子前言，微信等做为凭证)。

2、若是合做胜利，则甲方包管按本合同约定，向乙方足额付出居间.费，甲方绝不违犯该许诺、或逆转、或变动、或以任何理由干预、或以任何托言拒付，包管履约施行;甲方签字代表小我对付出乙方居间费承担一切经济及法令责任与不成撤销的连带付出责任。若是未及时付出,则过期每日按未付出居间费的1%向乙方付出违约金。乙方凭此许诺书依法冻结甲方银行账户，此许诺书将主动转为付出乙方居间费的借条。

3、在甲方与发包方合同履约过程中，所产生的与工程有关的工作自行处置和承担。

第四条:甲方付出乙方居间费的时间、付出体例

1、乙方收取所有居间费时不出具任何收款凭证，所有居间费均为税后款，所涉及的所有税费由甲方负责缴纳，甲方必需无前提履行。并承担一切涉税之法令责任。

2、付出体例。

(1)、在甲方和发包方签定施工合同拿到出场通知书出场时后，付给乙万元做为居间费的前期费用，此款在以后的居间费中扣除。甲方第一次收到发包方工程款三日内，甲方付出总居间费用的50%，甲方第二次收到发包方工程款三日内，甲方付出总居间费用的30%，甲方第三次收到发包方工程款三日内，甲方付出总居间费用的20%。若是甲方未及时付出则按应付总额每天1%的数额向乙方承担违约金。

(2) 、乙方的居间费，甲方应按乙方所指定的相关人账户或公司账户，按分配比例停止划付:

第五条:违约责任、诚信原则

1、若经乙方保举、举荐、介绍发包方与甲方停止商量后以及本合同签定后,甲方跨过乙方与发包方或其联系关系人或联系关系单元签定任何合同，即甲方构成违约;仍应全额向乙方付出居间费。

2、甲方若违约，乙方有权间接向签约所在地人民法院或乙方所在地人民法院提告状讼仲裁，甲方承担由此引发的一切法令责任与经济补偿责任和社会不良影响后果。

3、两边承认涉及本项目标沟通信息(包罗但不限于:德律风信息、收集信息、 电子邮件微信等材料)，一律做为合做凭证或履约凭证，拥有的法令效力不成撤销。

第六条:本合同解除和末行前提 1、甲乙两边就解除合同协商-一致。2、总居间费已付清，即为末行。

第七条:争议和违约的处理体例

1、本合同签定之后，如发作合同争议或违约，两边协商处理，为以后持久合做打下优良诚信根底，协商不成，两边同意提交乙方所在地人民法院或合同签定地人民法院仲裁处置。

2、逃诉期间所产生的一切费用(含律师费,诉讼费，施行费,财富保全费，公证费，违约金，罚金，差盘缠等)均由甲方承担。，

第八条:本合同书是成立在甲方与发包方签定有效施工合同根底上，若甲方与发包方签定正式施工合同，则本合同为不成撤销、不成更改的无前提包管兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关许诺不相抵触，独立施行，不受甲方或发包方企业改造、改名、改换法人或增减企业股东人数及变动股东而影响。

第九条:其它事项

甲地契位(盖印) : 乙地契位盖印:

法人代表签字: 乙方代表或法人签字:

受权代办署理人签字:

身份证号: 身份证号:

联络德律风: 联络德律风:

2022年月日 2022年月日

以上就是 @财税条记君为您搜集的相关内容。若是您还有没有处理的问题，欢送您征询 @财税条记君，24在线免费解答！

@财税条记君 为企业主供给的优良的一站式企业办事平台，包罗但不限于注册公司、记账报税、税率优化、登记公司、小法式开发、商标注册

等营业。

存眷 @财税条记君，每天更新行业动态，最新政策内容哦，希望可以给您供给更多的帮忙！